Die Tongliao Intermediate People's Court sal 'n openbare veiling op die Ali-veilingplatform van Tongliao Intermediate People's Court van 10:00 op 4 November 2020 tot 10:00 op 3 Januarie 2021 hou (behalwe vir vertraging).Die veilingteiken is 300 000 ton.Bates anders as bedryfsbates van die steenkool-tot-etileenglikol-projek per jaar.

Die beginprys van die vak is 1 922 880 000 yuan, en die vasgestelde prys is 2 827 760 694 yuan.Deelname aan die veiling word vereis om 'n deposito van 384,576,000 yuan te betaal, en elke verhoging in prys is 9614400 yuan.

Die onderwerp is al die produksietoerusting en openbare hulpprojekte van die 300 000 ton/jaar etileenglikolprojek van Inner Mongolia Cornell Chemical Industry Co., Ltd. Sluit spesifiek in: vaste bates-geboue, toerustingingenieursmateriaal, elektroniese toerusting en voertuie;konstruksie aan die gang: spoorlyne, geboue, strukture en ander hulpfasiliteite, masjinerie en toerusting, elektriese toerusting en instrumente;ontasbare bates: grond en Ander ontasbare bates.

Daar word berig dat Inner Mongolia Cornell Chemical Industry Co., Ltd. op 12 November 2010 gestig is en in 'n dispuut vasgevang is oor 3,6 miljard kontrakbetalings in 2018.

In Mei 2018 het Donghua Engineering Technology Co., Ltd. 'n aankondiging uitgereik en die Inner Mongolia Outonome Region Higher People's Court ontvang op 22 Mei 2018 [Siviele vonnis oor Donghua Technology and Inner Mongolia Cornell Chemical Industry Co., Ltd. Litigation (2017) ) Inner Minchu No. 42].Die spesifieke uitspraak is soos volg:

1. Binne-Mongolië Cornell sal Donghua Wetenskap en Tegnologie-projekvorderingsbetaling van RMB 5,055,549,400 en die agterstallige rente van RMB 3,243,579 betaal vanaf 28 Februarie 2017 binne tien dae na die effektiewe datum van hierdie uitspraak, en die bedrag betaal vanaf 1 Maart 2017 na die werklike betaling Daaglikse rente (bereken op grond van die rentekoers van soortgelyke lenings van die People's Bank of China in dieselfde tydperk);

2. Donghua Tegnologie sal 'n bankprestasiewaarborgbrief van RMB 369,628,13 miljoen aan Binne-Mongolië Cornell uitreik binne tien dae nadat hierdie uitspraak in werking getree het, en die geldigheidstydperk sal duur tot 6 maande nadat die twee partye die toetslopie geslaag het;

3. Donghua Tegnologie sal die kwaliteitprobleme wat deur Binne-Mongolië Cornell geopper is, binne tien dae nadat hierdie uitspraak in werking getree het, regstel en dit regstel om die inspeksie te slaag.

In Maart 2014 het Donghua Tegnologie en Cornell Chemical Industry Co., Ltd. die "Binne-Mongolië Cornell Chemical Industry Co., Ltd. 300 000 ton/jaar steenkool-tot-etileenglikolprojek EPC/turnkey-projek algemene kontraktering kontrak" onderteken;April 2014, Donghua Tegnologie, Cornell Chemical Industry Co., Ltd. en Binne-Mongolië Cornell het die “Tripartite Agreement on Change of EPC/Turnkey Project General Contract Subject of Cornell Chemical Industry Co., Ltd. 300,000 ton/jaar Steenkool-tot- ethylene Glycol Project”, is Cornell Chemical Industry Co., Ltd. vervang deur Inner Mongolia Cornell Chemical Industry Co., Ltd. en verander as die kontrakteur van die projek.

In Junie 2014 het Donghua Tegnologie en Binne-Mongolië Cornell die "Binne-Mongolië Cornell 300,000 ton/jaar steenkool-tot-etileenglikol-projek EPC/sleutel-sleutel-projek algemene kontrak aanvullende ooreenkoms onderteken."In Junie 2015 het Donghua Tegnologie en Binne-Mongolië Cornell die "Binne-Mongolië Cornell 300,000 ton/jaar steenkool-tot-etileenglikol-projek EPC/sleutel-projek algemene kontrak aanvullende ooreenkoms (vervolg)" onderteken en die kontrakprys aangepas na 3,69628 miljard yuan.

Daar word gerapporteer dat nadat bogenoemde kontrak en aanvullende ooreenkoms in werking getree het, Donghua Tegnologie verskeie werke sal uitvoer in ooreenstemming met die skedule wat in die kontrak ooreengekom is, en die bou van die projek geleidelik sal bevorder soos beplan.Sedert 30 Oktober 2014, as gevolg van die befondsingsprobleme van Binne-Mongolië Cornell, is die projek egter in 'n abnormale toestand van implementering.Donghua Tegnologie het die projekkonstruksie tot einde Desember 2016 onderhou.

Teen die einde van Augustus 2016 het Binne-Mongolië Cornell 'n totaal van 2,671,504,300 yuan vir die projekvordering goedgekeur, en die werklike betaling was 2,11,197,400 yuan, en 563,0069 miljoen yuan is nie betaal nie.

Op 8 Mei 2017 het die Hoër Hof van Binne-Mongolië die saak formeel aanvaar.Donghua Engineering Technology Co., Ltd., met betrekking tot Inner Mongolia Cornell Chemical Industry Co., Ltd. se wanbetaling van Binne-Mongolië Cornell se 300,000 ton/jaar steenkool-tot-etileenglikol-projek EPC/sleutel-sleutel-projek algemene kontraktering projek vordering betaling, ens. Binne-Mongolië Hooggeregshof het 'n siviele regsgeding aanhangig gemaak.

Die eerste fase van Fude Cornell se 300 000 ton etileenglikol-projek is geleë in Lubei Industrial Park, Zalut Banner, Binne-Mongolië, met 'n belegging van 6,2 miljard yuan en 'n jaarlikse produksie van 300 000 ton etileenglikol.Die tweede fase van die projek beplan om 9 miljard yuan te belê en 600 000 ton etileenglikol per jaar te produseer.Die projek is EPC gekontrakteer deur Donghua Engineering Technology Co., Ltd. Die etileenglikol-produksieproses neem die Ube Kosan-proses aan, en die vergassingstegnologie gebruik die Kelin-droëpoeiersteenkoolvergassingsproses om sintesegas te produseer.